Ordre de service : définition, effets et réserves

C'est le document le plus mal traité du chantier. Reçu, il est classé sans être lu ; espéré, il n'arrive jamais et les travaux se font quand même. Dans les deux cas, l'entreprise finance une décision qui n'est pas la sienne.

01 - DéfinitionDéfinition

Définition — Ordre de service

L'ordre de service est la décision écrite du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations d'un marché de travaux. Il notifie un démarrage, un arrêt, une reprise, une modification ou une prescription particulière.

Aussi appelé : OS, ordre de service travaux.

02 - CalculLes types d'ordre de service et ce qu'ils déclenchent

Tous les ordres de service n'ont pas la même portée. Le premier réflexe est d'identifier lequel on a reçu.

Type d'OS	Objet	Ce qu'il déclenche pour vous
Démarrage	Fixe la date de commencement des travaux	Point de départ du délai contractuel et des pénalités de retard
Arrêt et reprise	Suspend puis relance l'exécution	Prolongation du délai, et éventuellement indemnisation des frais d'immobilisation
Modification de prestation	Prescrit un ouvrage différent ou supplémentaire	Incidence financière à chiffrer et à faire acter, sans quoi elle reste à votre charge
Prescription particulière	Impose un mode opératoire, un phasage, une contrainte de site	Souvent un surcoût de main-d'œuvre, rarement identifié comme tel
Mise en demeure	Constate un manquement et enjoint d'y remédier	Étape préalable à des sanctions contractuelles : à traiter par écrit et sans délai

Un ordre de service se notifie par écrit. Une instruction donnée oralement en réunion de chantier n'en est pas un, même si elle vient de la bonne personne.

En marché public, l'ordre de service est encadré par le CCAG travaux applicable au marché. En marché privé, l'équivalent est ce que prévoit le contrat : un écrit du maître d'ouvrage, souvent formalisé par un avenant.

03 - ExempleExemple : un OS à incidence financière

Lot CVC en réhabilitation. En cours de chantier, le maître d'œuvre notifie un OS remplaçant les ventilo-convecteurs prévus par des unités de puissance supérieure.

Poste	Marché initial	Après OS	Écart
Fourniture des unités	22 400 €	29 800 €	+ 7 400 €
Adaptation des supports	Non prévue	1 900 €	+ 1 900 €
Reprise des sections électriques	Non prévue	2 300 €	+ 2 300 €
Délai d'approvisionnement	3 semaines	7 semaines	+ 4 semaines
Total de l'incidence			+ 11 600 € et 4 semaines

Montants d'illustration. La méthode compte davantage que les chiffres.

L'entreprise qui exécute l'OS sans chiffrer ni notifier l'incidence a accepté trois choses en même temps : le surcoût, l'allongement du délai, et le risque de pénalités sur un retard qu'elle n'a pas causé. Les deux dernières coûtent souvent plus cher que la première.

Le réflexe utile : accuser réception de l'OS, l'exécuter s'il est exécutable, et notifier par écrit son incidence financière et son incidence sur le délai. Les trois actions sont indépendantes.

04 - RepèresLes réflexes à avoir en recevant un ordre de service

Quatre gestes, tous écrits, tous datés.

Dater Accuser réception et conserver la date. Les délais de réaction prévus par le marché courent à compter de la notification : sans date certaine, aucune réserve n'est opposable.

Qualifier Identifier le type d'OS. Démarrage, arrêt, modification, mise en demeure : les conséquences et les délais de réaction ne sont pas les mêmes.

Chiffrer Évaluer l'incidence sur le prix et sur le délai. Les deux, pas seulement le prix. Un OS gratuit qui ajoute quatre semaines n'est pas un OS gratuit.

Notifier Émettre ses réserves par écrit dans le délai du marché. Le CCAP ou le CCAG applicable fixe ce délai : il est court, et son dépassement vaut acceptation.

Ce que le marché prévoit exactement comme délai de réserve doit être vérifié dans le CCAP et le CCAG applicables à votre contrat : c'est la première chose à repérer à la signature, pas le jour où l'ordre arrive.

05 - DistinctionsÀ ne pas confondre avec

Trois écrits de chantier qui n'ont ni le même auteur ni les mêmes effets.

Terme	La différence avec l'ordre de service
Avenant	L'avenant est un accord signé des deux parties qui modifie le contrat. L'ordre de service est une décision unilatérale d'exécution. Un OS à forte incidence financière débouche normalement sur un avenant.
Travaux supplémentaires	Les travaux supplémentaires sont la prestation ; l'ordre de service est l'acte qui les commande. Des travaux supplémentaires exécutés sans écrit sont la première cause d'impayé de fin de chantier.
Compte rendu de chantier	Le compte rendu relate la réunion. Il peut valoir preuve d'une décision s'il est diffusé et non contesté, mais il n'a pas la portée d'un ordre de service notifié.

06 - ErreursLes erreurs fréquentes

1 Exécuter sans écritRéaliser une prestation supplémentaire sur une demande orale, en comptant sur la bonne foi de l'interlocuteur, revient à travailler sans commande. Au décompte, la charge de la preuve pèse sur l'entreprise.

2 Laisser passer le délai de réserveLes marchés prévoient un délai court pour contester ou réserver un ordre de service. Passé ce délai, l'OS est réputé accepté dans toutes ses conséquences, y compris financières.

3 Ne chiffrer que le prixUne modification qui allonge un approvisionnement décale la fin de chantier. Si le délai n'a pas été notifié en même temps que le surcoût, les pénalités de retard s'appliqueront sur un retard subi.

4 Accepter un OS de la mauvaise personneToutes les personnes présentes sur un chantier n'ont pas qualité pour engager le maître d'ouvrage. Vérifier qui signe fait partie du traitement de l'ordre, pas des formalités.

5 Classer l'OS de démarrage sans le lireC'est lui qui fixe le point de départ du délai contractuel. Une date de démarrage acceptée sans vérifier que le chantier est réellement accessible fait courir un délai sur un temps qu'on ne pourra pas travailler.

07 - PilotageTenir un registre des ordres de service

Un chantier de taille moyenne reçoit rarement plus d'une dizaine d'ordres de service. C'est peu, et c'est pourtant ce qui explique la plus grande partie des écarts entre le marché initial et le décompte final.

La pratique qui protège tient en un tableau tenu à jour : numéro de l'OS, date de notification, objet, incidence chiffrée sur le prix, incidence sur le délai, date et contenu de la réserve émise. Ce tableau se remplit en quelques minutes à chaque événement, et constitue à lui seul le dossier de discussion du décompte général définitif.

Le même tableau alimente le suivi économique du chantier. Un ordre de service non chiffré est une dérive de marge qui ne se voit nulle part, jusqu'au jour où le coût à terminaison la révèle, trop tard pour la corriger.

Ne perdez plus un travaux supplémentaire faute d'écrit

Demandes de modification, validations, photos et devis complémentaires rattachés au chantier : InterFast garde la trace de ce qui a été demandé, par qui et quand.

Voir le suivi de chantier Voir le module devis

08 - QuestionsQuestions fréquentes

Qu'est-ce qu'un ordre de service dans un marché de travaux ? +

C'est la décision écrite du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations : démarrage, arrêt, reprise, modification ou prescription particulière.

Un ordre de service peut-il modifier le prix du marché ? +

Un OS peut prescrire une prestation qui a une incidence financière, mais il ne fixe pas le nouveau prix à lui seul. L'entreprise doit chiffrer l'incidence et la notifier ; la modification du contrat se formalise ensuite, le plus souvent par un avenant.

Peut-on refuser d'exécuter un ordre de service ? +

En marché public, le titulaire doit en principe exécuter l'ordre de service même s'il le conteste, et faire valoir ses réserves par écrit dans le délai prévu au marché. Le refus d'exécution est une voie risquée, à ne pas emprunter sans conseil.

Quelle différence entre un ordre de service et un avenant ? +

L'ordre de service est une décision unilatérale portant sur l'exécution. L'avenant est un accord signé des deux parties qui modifie le contrat lui-même, notamment son prix ou son délai.

Existe-t-il des ordres de service en marché privé ? +

La notion vient des marchés publics. En marché privé, ce qui en tient lieu est ce que prévoit le contrat : un écrit du maître d'ouvrage ou de son maître d'œuvre, souvent complété par un avenant lorsque le prix change.

09 - Aller plus loinTermes liés

AvenantLe document qui modifie un marché déjà signé. Travaux supplémentairesLes prestations non prévues au marché initial. Pénalités de retardLes intérêts dus par un client qui paie après l'échéance. Maître d'œuvreCelui qui conçoit l'ouvrage et contrôle son exécution pour le compte du client. Maître d'ouvrageLe client : celui qui commande l'ouvrage, le finance et le réceptionne. Situation de travauxLa facturation périodique de l'avancement réel d'un chantier.

Retrouvez les 163 termes du dictionnaire de la gestion d'entreprise du bâtiment, classés par famille.

Sources

Légifrance, CCAG travaux, arrêté du 30 mars 2021 - legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421
Direction des affaires juridiques de Bercy, exécution des marchés publics - economie.gouv.fr/daj/marches-publics
Service-public.fr, exécution d'un marché public - service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N31199

Ordre de service (OS) : portée, effets et réflexes à avoir